Dans le cadre du programme d’augmentation des capacités de stockage, le Directeur Général de la SCDP lance, pour le compte de cet Organisme, un Appel d’Offres International Ouvert (AOIO) relatif à la réalisation en EPCCS du hub logistique GPL au dépôt SCDP de Bonaberi à Douala.

Les prestations à exécuter dans le cadre du présent Appel d’Offres comprennent : l’ensemble des études, des approvisionnements, des fournitures, des travaux, des essais, des mises en service et des prestations d’assistance à la réalisation du hub logistique GPL au dépôt SCDP de Bonaberi.

Elles portent notamment sur :

A.   Nouvelle sphère GPL S8

La conception, la fourniture, la construction, le montage, les essais et la mise en service d’une nouvelle sphère GPL S8 de capacité nominale 1 000 TM ;

B.    Aire de chargement des camions-citernes GPL

La réalisation d’une aire de chargement vrac GPL pour camions-citernes, bétonnée et aménagée ;

C.    Poste de chargement wagons-citernes GPL

La réalisation d’un nouveau poste de chargement wagons permettant le chargement simultané de six wagons-citernes GPL ;

D.   Nouvelle pomperie GPL

La conception et la réalisation d’une nouvelle pomperie GPL comprenant quatre pompes, configurées en trois pompes en service et une pompe en secours ;

E.    Réseaux GPL, collecteurs et raccordements

La réalisation des nouveaux réseaux et raccordements nécessaires à l’intégration des installations ;

F.    Systèmes de sécurité industrielle

La fourniture, l’installation, l’intégration et les essais des systèmes de sécurité associés ;

G.   Électricité, instrumentation, automatisme et supervision

La réalisation des installations électriques, d’instrumentation, d’automatisme et de supervision ;

H.   Génie civil, VRD et ouvrages annexes

L’exécution des travaux de génie civil, VRD et ouvrages annexes nécessaires à la réalisation complète du projet ;

I.      Essais, raccordements et mise en service

La réalisation de l’ensemble des opérations de raccordement, essais et mise en service ;

J.     Documentation, formation et transfert de compétences

La fourniture de l’ensemble de la documentation technique, réglementaire, qualité, HSE et d’exploitation.

Les prestations sont décrites plus en détail dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières joint au présent Dossier d’Appel d’Offres.

Le dépôt de Bonaberi étant en exploitation, le Soumissionnaire devra intégrer dans son offre l’ensemble des contraintes liées aux travaux en site GPL exploité, notamment les exigences HSE, ATEX, permis de travail, consignations, inertages, dégazages, coactivité, maintien de la continuité d’exploitation, raccordements sur installations existantes et interventions par fenêtres d’arrêt limitées.

Le coût prévisionnel du projet à l’issue des études préalables est de neuf milliards quatre cent vingt millions cinq cent cinquante mille (9 420 550 000) F CFA HTVA, soit onze milliards deux cent trente-quatre millions cinq mille huit cent soixante-quinze (11 234 005 875) FCFA TTC.

Le financement sera échelonné suivant le plan de liquidation prévisionnel établi comme suit :

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont constituées en un lot unique.

Ce choix se justifie par le caractère intégré du projet, qui implique une responsabilité globale et unique du Contractant pour l’ingénierie, les approvisionnements, la construction, les essais, la mise en service et l’assistance au démarrage.

Le lot unique couvre notamment la nouvelle sphère GPL S8, les postes de chargement camions et wagons, la pomperie GPL, les collecteurs et raccordements, les systèmes de sécurité, les installations électriques, l’instrumentation, l’automatisme, le SCADA, les travaux de génie civil, les essais, la mise en service et l’ensemble des interfaces avec les installations existantes du dépôt de Bonaberi.

L’allotissement en lot unique vise à garantir la cohérence technique de l’ensemble des installations, la maîtrise des interfaces, l’unicité de responsabilité, la coordination des travaux en site GPL exploité et la sécurisation des engagements de performance attendus du projet.

Les Soumissionnaires peuvent se présenter seuls ou en groupement solidaire, sous réserve de démontrer leur capacité collective à exécuter l’intégralité des prestations du lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres International Ouvert est ouverte aux entreprises ou groupements d’entreprises nationaux et internationaux justifiant de compétences avérées et d’une expérience pertinente dans la conception, la réalisation et la mise en service d’installations industrielles complexes, notamment dans les domaines suivants :

• conception et réalisation d’installations Oil & Gas, GPL ou produits dangereux ;
• conception, fabrication, montage, inspection et mise en service de sphères GPL, réservoirs sous pression ou équipements équivalents ;
• réalisation de dépôts pétroliers, gaziers ou installations similaires en site exploité ;
• exécution de travaux en zones ATEX et en environnements industriels à risques majeurs ;
• ingénierie, procurement, construction, essais, précommissioning, commissioning et mise en service d’installations industrielles complexes.

Les entreprises internationales pourront soumissionner seules ou en groupement, sous réserve du respect des exigences administratives, fiscales, réglementaires, douanières, sociales, financières et contractuelles applicables en République du Cameroun.

En cas de groupement, celui-ci devra être de type solidaire. Le groupement devra désigner un mandataire dûment habilité à représenter l’ensemble de ses membres vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pendant toute la procédure de passation et, le cas échéant, pendant l’exécution du Marché.

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le budget d’investissement de la SCDP des exercices 2026 et suivants sur les lignes d’imputation budgétaire INOBO0022 et INCBO0004.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les bureaux de la Direction des Affaires Générales (Service des Appels d’Offres et des Contrats) sise troisième étage de l’Ancien Immeuble Siège de la SCDP, Tel : (+237)233 40 54 45, Poste 12060 ou +(237) 696 85 40 15/ 670 53 06 96, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres.

Ledit Dossier d’Appel d’Offres peut également être consulté sur le site internet de l’ARMP : www.armp.cm, au niveau de la plateforme COLEPS du MINMAP.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès de la Direction des Affaires Générales (Service des Appels d’Offres et des Contrats) sise troisième étage de l’Ancien Immeuble Siège de la SCDP, B.P : 2271 Tél (+237) 233 40 54 45, Poste 12060 ou (+237) 696 85 40 15/670 53 06 96/ Fax (+237) 233 40 47 96 dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable d’un million de francs CFA (1 000 000 FCFA) payable dans le compte   N° 33598800001-89   intitulé « Compte Spécial CAS-ARMP » ouvert dans les Agences BICEC des chefs-lieux de Régions et des villes de Limbe et Dschang.

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, marquées comme telles et conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, devra être déposée sous pli fermé ne comportant aucune indication sur l’identité du soumissionnaire contre décharge au plus tard le 07 septembre 2026 à 12h00min, heure locale à la Direction des Affaires Générales (Service des Appels d’Offres et des Contrats) sise troisième étage de l’Ancien Immeuble Siège de la SCDP, B.P : 2271 Tél (+237) 233 40 54 45 Poste 12060 ou +(237) 696 85 40 15/ 670 53 06 96 avec la mention:       

« AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°020/AOIO/DG/DTEC/SDPEST/SST/SCDP/2026 DU 17 AOUT 2026
RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION EN EPCCS (ENGINEERING, PROCUREMENT, CONTRUCTION, COMMISSIONING AND STARTUP) DU HUB LOGISTIQUE GPL AU DEPOT SCDP DE BONABERI A DOUALA. ».

« À N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT. »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation complète des prestations objet du présent Appel d’Offres est de trente (30) mois, à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage.

Ce délai couvre l’ensemble des prestations relevant du Contractant dans le cadre du marché EPCCS, notamment :

• les études d’exécution, études de détail, notes de calcul, plans, schémas et documents techniques nécessaires à la réalisation des ouvrages ;
• les approvisionnements, achats, fabrications, inspections en usine, contrôles qualité et essais de type FAT ;
• la mobilisation du personnel, des équipements, des moyens de chantier et des installations temporaires ;
• les travaux de génie civil, terrassements, fondations, plateformes, voiries, drainage, bâtiments, shelters et ouvrages annexes ;
• les travaux de montage mécanique, tuyauterie, charpente métallique, équipements sous pression, électricité, instrumentation, automatisme et télécommunications ;
• les raccordements, tie-ins et interfaces avec les installations existantes ;
• les opérations de contrôle, calibration, essais, SAT, précommissioning, commissioning, mise en service et essais de performance ;
• l’assistance au démarrage, la formation du personnel d’exploitation et de maintenance, ainsi que la remise de la documentation finale et du dossier des ouvrages exécutés.

Le Soumissionnaire devra proposer dans son offre un planning détaillé d’exécution, cohérent avec :

• les délais d’approvisionnement des équipements critiques, notamment la sphère GPL, les pompes, skids de comptage, équipements de sécurité, automatismes et matériels ATEX ;
• les contraintes de réalisation des travaux dans un dépôt GPL en exploitation ;
• les exigences de sécurité industrielle, de coactivité, de consignation, d’inertage et de permis de travail ;
• les fenêtres d’arrêt limitées nécessaires aux raccordements sur les installations existantes ;
• les impératifs de continuité d’exploitation de la SCDP ;
• les délais liés aux essais, contrôles réglementaires, précommissioning, commissioning et mise en service industrielle.

Le planning devra faire apparaître clairement les principales phases du projet, les jalons contractuels, le chemin critique, les interfaces avec le Maître d’Ouvrage, les dates prévisionnelles de livraison des équipements majeurs, ainsi que les périodes prévues pour les raccordements et essais sur site.

Le Soumissionnaire devra également indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour maîtriser les risques de retard, notamment ceux liés aux équipements à long délai d’approvisionnement, aux travaux en site exploité, aux interfaces avec l’existant et aux opérations de mise en service.

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres, d’un montant de deux cent vingt-cinq millions (225 000 000) FCFA.

Les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative préfet, Sous-préfet…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elle devra comporter une mention manuscrite engageant solidairement ledit établissement conformément à l’article 14 de l’Acte Uniforme OHADA révisé portant organisation des sûretés.

S’agissant des PME à capitaux et dirigeants nationaux, la caution de soumission peut être remplacée par une hypothèque légale.

Sous peine de rejet, les différentes pièces du dossier administratif doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément au Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Tout dossier administratif incomplet, conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, sera déclaré non-conforme et un délai de quarante-huit (48) heures sera accordé au(x) soumissionnaire(s) à l’effet de produire la (les) pièce(s) concernée(s).

L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme agréé par le Ministère en charge des Finances entrainera un rejet pur et simple de l’offre.

En cas de groupement d’entreprises, celui exigé dans le cadre du présent Appel d’Offres est de type solidaire. Chaque membre du groupement devra produire son dossier administratif complet. Toutefois, l’attestation de domiciliation bancaire, la caution de soumission, le reçu d’achat du DAO seront produits uniquement par le mandataire du groupement.

L’ouverture des plis se fera en deux (02) temps : 

a)     L’ouverture des dossiers administratifs et des offres techniques interviendra dans un premier temps le 07 septembre 2026 à 13h00 précises heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) de la SCDP au Siège à Douala en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

b)     Dans un second temps, l’ouverture des offres financières aura lieu après l’adoption par la CIPM du rapport d’analyse des offres techniques et ne concernera que les soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale de 80 points /100.

1.    Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels.

Il s’agit notamment :

Dossier administratif

• Document falsifié ou fausse déclaration ;
• Absence de la Caution de soumission dans les plis à l’ouverture des offres ;
• Pièce administrative absente ou non conforme à l’ouverture des Offres et non régularisée dans le délai accordé par la Commission à cet effet ;
• Absence d’une (01) déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné de marché/commande durant les trois (03) dernières années ;
• Soumissionnaire non assujetti au Régime d’Imposition du Réel.

Offre technique

• Non-obtention de 80 % à l’évaluation technique ;
• Absence de preuve de la solvabilité financière (l’extrait de DSF des trois (03) dernières années, notamment Compte d’exploitation et Bilan ; capacité financière établie par un organisme financier agréé) ;
• Présence d’une information financière dans l’offre technique ;
• Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales ;
• Absence d’une attestation de visite de site.

NB : En cas de groupement, il appartient au mandataire de produire la preuve de la capacité financière.

Offre financière

§  Non-conformité de chacune des pièces suivantes aux modèles prescrits par le DAO :

- Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (CBPU) ;

- Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (CDQE) ;

- Cadre des Sous-Détails des Prix Unitaires (CSDPU) ;

·         Absence de la lettre de soumission financière signée et timbrée à l’ouverture des offres et non régularisée dans le délai accordé par la Commission à cet effet ;

·         Absence d’un prix unitaire quantifié.

NB : Chaque candidat devra produire son offre financière accompagnée d’une (01) offre témoin dans une enveloppe séparée.

2.    Critères essentiels

L’évaluation des offres sera à points et se fera sur la base des critères suivants :

      Méthode de sélection

Le score technique (St) minimum requis est de 0,8 soit 80 points /100.

La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante : Sf = 100 x (Fm/Fp)

Sf étant le score financier, Fm la proposition la moins distante et Fp le montant de la proposition considérée.

Les points respectifs attribués aux propositions technique et financière sont : T = 0,8 et F = 0,2.

Le score total est alors de : ST = 0.8St + 0.2Sf

L’attribution du Marché se fera au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux éliminatoires conformément à l’article 50 al 1(b) du Décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux Marchés des entreprises publiques.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres.

Une visite de site est nécessaire et obligatoire à chaque candidat dès la publication du présent Appel d’Offres. Celle-ci fera l’objet d’une délivrance d’une attestation de visite de site signée par le Responsable de site concerné ou son représentant.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures et jours ouvrables à la Cellule des Marchés, sise au troisième étage de l’Ancien Immeuble Siège de la SCDP à Douala, Téléphone (+237) 233 40 54 45 (poste 12060) ou +(237) 696 85 40 15/ 670 53 06 96.

Les documents techniques et toute autre information à caractère technique peuvent être obtenus au siège de la SCDP à Douala, à la Direction Technique : Tél 699 67 53 98 / 675 29 31 44/ 678 21 57 32.

 Pour toute dénonciation de pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité des Marchés (MINMAP) (SMS ou appel) au numéro : (+237) 673 20 57 25/ (+237) 699 37 07 48, l’ARMP au numéro (+237) 694 20 67 89 ou la Commission de Lutte Contre la Corruption (CLCC) de la SCDP au numéro gratuit : (+237) 683 88 92 74/ (+237) 699 69 01 12.