Le Projet d’Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun (PATNUC) qui résulte d’un accord entre le Gouvernement du Cameroun et la Banque mondiale a pour objectif d'accroître l'inclusion numérique et l'utilisation de solutions agricoles numériques par des petits exploitants agricoles acteurs des chaînes de valeur agricoles cibles. Ainsi, le PATNUC incarne l’approche de la transformation numérique, ciblant un secteur hautement stratégique pour le Cameroun tout en proposant de réformer le cadre règlementaire du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Ce projet, avec son investissement dans la connectivité et les compétences numériques, soutient des interventions qui tirent parti des innovations numériques pour stimuler la croissance économique.
Le PATNUC est structuré autour de 4 composantes : (i) Stratégie, politique publique et réglementation numériques pour l’inclusion et la transformation numérique ; (ii) connectivité et inclusion numériques ; (iii) facilitation de l’implémentation des solutions numériques basées sur les données dans le secteur agricole ; et (iv) gestion du projet et l’engagement citoyen. Dans sa sous composante 2.1 : Extension des réseaux numériques dans le cadre d’une approche Maximisation du Financement pour doper le Développement (MFD), le projet ambitionne d’enclencher véritablement la connectivité numérique haut débit mobile dans les zones rurales non desservies par les opérateurs de téléphonie mobile (zones dites « zones blanches »), dans le cadre du Projet d'Accélération de la Transformation Numérique Au Cameroun (PATNUC).
Pour le cas particulier de la connectivité numérique haut débit dans les zones rurales, cette procédure de consultation restreinte directe par « enchères inversées » détaillera la qualité de connectivité numérique requise pour un niveau minimal de service (téléphonie, accès à internet haut débit, possibilité d’effectuer du paiement mobile et autres services possibles…), et conduira à la sélection des soumissionnaires avec comme critère principal, la demande de subvention la plus basse.
Les projets de dossiers d’appels d’offres étant déjà élaborés et au regard de la consistance des travaux qui seront menés dans le cadre de cette activité, le PATNUC envisage la contractualisation d’une maitrise d’œuvre afin de suivre techniquement les travaux et de s’assurer que les prestations produites seront en conformité avec le cahier de charge de ladite prestation.
OBJECTIFS DE LA MISSION
Le présent appel à soumissionner consiste à faire le suivi et contrôle de la conformité des travaux et la qualité des services de communication offerts dans le cadre de la connectivité en téléphonie et en internet mobile dans les zones rurales
MANDAT DU CONSULTANT
Dans le cadre de la présente prestation, le Consultant devra suivre, et contrôler la conformité des travaux et la qualité des services de communications électroniques large bande dans le cadre de la connectivité à internet haut débit dans les six (06) aéroports.
Il s’agira de :
- La validation de la conception du réseau de communications électroniques haut débit mobile 3G/4G dans les zones rurales ;
- La validation des architectures électriques pour le fonctionnement desdites infrastructures de télécommunications ;
- Le suivi de déploiement des sites conformément au chronogramme des opérateurs ;
- La vérification du respect du cahier des charges techniques par les opérateurs ;
- La vérification de couverture et de la qualité de service dans les localités concernées ;
- La vérification du respect des normes environnementales et sociales par les opérateurs et leurs sous-traitants sur le terrain ;
- La conduite des tests de fonctionnement des différents services prescrits aux différents opérateurs adjudicataires et l’assistance aux opérations de réception provisoire.
NB : Le soumissionnaire pourra proposer toute autre prestation de nature à valoriser
son offre technique dans l’optique de satisfaire les besoins du maitre d’ouvrage. En
tout état de cause, la solution proposée devra répondre en tous points aux
modalités de fonctionnement telles que décrites dans les présents termes de
référence.
PORTÉE DES TRAVAUX
4.1 Services et Qualité de service
Les solutions attendues des opérateurs devront permettre, via la mise en place de la technologie 3G/4G, de fournir à minima les services suivants :
- Le service téléphonique (national et international) ;
- Le service d’accès à Internet avec un débit minimal descendant de 512 Kbit/s et un débit minimal ascendant de 128 Kbit/s
- Le service SMS.
Au-delà de la technologie 3G/4G requise dans le présent dossier d’appel d’offres des travaux d’infrastructure, les opérateurs adjudicataires auront obligation par ailleurs pour les lots 1, 2, 3 et 4 (voir point 13 : annexe), de mettre en place et d’exploiter des équipements permettant la fourniture de services 3G/4G (voix/SMS/data). Ils garderont par ailleurs la possibilité, s’ils le souhaitent, de mettre en œuvre la technologie 4G.
En particulier, compte-tenu des problématiques de comptabilité des terminaux, l’attention des soumissionnaires est attirée sur l’obligation, dans le cadre du présent appel d’offres, de mettre en œuvre pour les lots 1, 2, 3 et 4 (voir point 13 : annexe) des équipements permettant pour les populations l’accès à un service 3G/4G.
4.2 Équipements et sites radio
Pour les produits et solutions de station de base, dont les spécifications suivantes décrites dans le cahier des charges, il est important de noter que les maîtrises d’œuvre vont s'assurer du bon respect dudit cahier des charges et des normes environnementales et sociales par les opérateurs et leurs sous-traitants sur le terrain :
1) Les sites ruraux doivent être livrés clé en main. Les opérateurs fourniront une solution adaptée au milieu rural de bout en bout, qui comprend un pylône, un système solaire, une batterie, un RAN, une antenne, un contrôleur, un système de surveillance du RAN, un système de surveillance de la transmission, un système de surveillance de l'alimentation électrique et des produits connexes, etc. Et les opérateurs doivent fournir des documents de spécifications détaillées ;
2) Le site et les équipements doivent être installés et mis en service dans un délai n’excédant pas la durée d’exécution du projet ;
3) L’opérateur doit disposer du réseau d'accès radio, du réseau de transmission, du réseau central et d'autres éléments de réseau qui assurent le fonctionnement commercial du réseau de communication au Cameroun, afin de garantir que le réseau rural déployé dans le cadre du présent appel d'offres puisse accéder facilement au réseau existant et fournir des services de communication stables (voix et données).
Pour garantir la qualité du produit et l'expérience utilisateur, les principales composantes des sites ruraux devront répondre aux exigences suivantes :
4.2.1 Spécifications du réseau d'accès radio (RAN)
a) La solution de couverture rurale doit prendre en charge à minima les réseaux 3G/4G et 4G (optionnel) avec un seul module et prendre en charge l'évolution progressive par mise à niveau logicielle, sans aucun changement de matériel, y compris le poteau ou la tour ;
b) Type d'antenne : Antenne minimum de 10-11 dBi Omni ;
c) La solution proposée doit prendre en charge la redondance du contrôleur et la surveillance à distance du RAN pour l'analyse des performances du réseau et des services.
d) Dans la configuration bi-mode, la consommation d'énergie de la solution proposée ne devrait pas être supérieure à 420W, comprenant une unité de bande de base, une unité RF et une transmission ;
e) L'unité de RF devrait soutenir, au minimum 2*60W de puissance de sortie
f) La solution offerte devrait soutenir 2TRXs par RRU au moins et 6 TRXs maximum par RRU ;
g) Si la solution inclut 4TR RRU, le 4TR RRU devrait soutenir LTE 2T3S (3 * secteurs 2T2R), qui est un 4T4R RRU prend en charge un maximum de trois secteurs LTE.
4.2.2 TRANSMISSION (Backhauling)
a) La solution proposée doit supporter les micro-ondes, la distance de liaison doit supporter au moins 35 km ;
b) Prise en charge de la surveillance à distance des micro-ondes, y compris la performance du réseau et l'analyse de service ;
c) La solution proposée doit prendre en charge le backhaul avec VSAT en cas de besoin ;
d) La solution proposée doit prendre en charge la fonction de relais LTE. Les fonctions suivantes doivent être prises en charge :
i. La distance de la solution de relais LTE devrait supporter jusqu'à 40 km avec la fonction NLOS ;
ii. La solution LTE Relay devrait prendre en charge le réglage de la QoS pour la gestion des priorités des services porteurs. Et la fonction QoS doit être décrite clairement ;
iii. La solution de relais LTE devrait prendre en charge l'accès au réseau sans carte SIM, la fiabilité de la solution doit être de classe opérateur, pas de classe consommateur ;
iv. La solution de relais LTE devrait prendre en charge l'exploitation et l'entretien avec les NMS existants (système de gestion de réseau) sans ajouter de système de gestion de réseau dédié supplémentaire ;
v. La solution LTE Relay devrait prendre en charge le découplage du réseau central, ce qui signifie qu'elle n'a pas besoin d'une mise à niveau logicielle ou matérielle ou d'un changement de configuration sur le réseau central, ce qui rend l'architecture réseau plus simple et plus facile pour le déploiement.
4.2.3 SYSTEME ENERGETIQUE
a) Toutes les batteries devraient être au lithium (cycle minimum de la vie de cycle 3500) ;
b) Le panneau de picovolt de puissance de sortie maximum plus que 500W/PCs le système d'alimentation de l'énergie ;
c) Le système énergétique doit offrir une autonomie de 48 heures en toute circonstance de fonctionnement, même en cas de coupure ;
d) Power opérationnel est essentiel pour la gestion à distance et la gestion locale d'APPLI mobile :
i. Solaire visible et état de fonctionnement de la batterie : Calcul du rendement solaire, état des cellules, Groupe SOC / SOH, Dépannage rapide ;
ii. Test de batterie à distance sans aller à l'emplacement du site ;
iii. Diagnostic de défaut PV à distance sans aller sur l'emplacement du site ;
e) La batterie doit avoir une conception anti-vol. L'entrée et la sortie de la batterie doivent être verrouillées.
f) Chaque PV devrait être équipé d'un optimiseur pour réduire l'impact du blocage de la tour et s'assurer que l'entrée d'énergie solaire peut être déconnectée pendant l'entretien.
4.2.4 INFRASTRUCTURE
a) Tous les équipements d'alimentation seront installés sur la tour, la tour devrait pouvoir soutenir les panneaux solaires de 16 PCs et la batterie au lithium 500AH sur la tour ;
b) La tour devrait avoir la conception d'Anti-montée. La conception du poteau doit suivre la norme ANSI/TIA-222-G, la conception de la résistance au vent devrait supporter 45m/s de vitesse du vent de base (durée de rafale de 3s), et la catégorie d'exposition de conception de la tour est C ;
c) Inclinaison maximale est de 0.5° pour tous les mâts ;
d) Fournissez la protection contre la foudre et la suite fondante, et la résistance fondante de site est moins de 10 ohms.
MISSION CONFIÉE A LA MAITRISE D’ŒUVRE
Les prestations de la Maîtrise d’œuvre comprennent, le contrôle technique des travaux, objet des marchés à passer avec les entreprises pour la mise en service des infrastructures (actives et passives) de réseau de communications électroniques haut débit mobile 3G/4G dans les zones rurales.
Par ailleurs, la maîtrise d’œuvre assurera impérativement le contrôle des normes environnementales et sociales, notamment :
- S’assurer que tous les travailleurs ont un contrat de travail en bonne et due forme et conforme à la législation nationale et au cadre E&S du projet PATNUC ;
- S’assurer du bon respect des règles de sécurité et de la disponibilité des Equipements Individuels de Protection (EIP) ;
- S’assurer de la signature des codes de bonne conduite pour tous les travailleurs pour prémunir les risques d’Harcèlement Sexuel / Abus et Exploitation Sexuel (HS/AES).
Ces prestations comportent trois (03) missions :
- Mission 1. : Examen de la conformité au projet et visa des études d’exécution.
- Mission 2. : Direction de l’exécution des Contrats de travaux (DET), Ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers (OPC).
- Mission 3. : Assistance aux opérations de réception.
5.1 Mission 1. : Examen de la conformité au projet et visa des études d’exécution
Ceci inclut :
La validation des projets d’exécution : La maîtrise d’œuvre est tenue de s’assurer de leur conformité avec le projet et veiller à ce que les variantes éventuellement prises en compte correspondent de manière effective à celles qui ont été retenues par le Maître d’Ouvrage.
Il doit systématiquement apposer son visa avec la mention « Bon pour approbation » ou « Bon pour exécution » selon le cas sur tous les documents ou plans produits par les entreprises avant ou pendant les travaux.
Les documents, approuvés par la Maîtrise d’Œuvre (MOE), devront avant toute exécution être revêtus du visa de l’Ingénieur du marché avec la mention « Bon pour exécution ».
L’analyse et la validation du calendrier prévisionnel des travaux à réaliser sur chacun des sites du périmètre et l’établissement des dossiers de synthèse nécessaire pour un bon déroulement des travaux ;
L’alerte de l’Ingénieur du marché de tout problème quant à l’exécution des travaux : Le mode de notification est de préférence la remise contre avis de réception daté et signé, à défaut l'envoi par correspondance formelle ou par tout moyen convenu lors du démarrage de la mission.
5.2 Mission 2. : Direction de l’exécution des Contrats de travaux, Ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers. (DET, OPC)
- Le Consultant (MOE) assurera :
La supervision des réunions périodiques et la production des comptes rendus et rapports mensuels : Des réunions hebdomadaires seront organisées pour permettre au Chef Service du marché et à l’Ingénieur du marché de constater l’avancement des travaux suivis sur le terrain par la Maîtrise d’Œuvre et le Prestataire. D’autres réunions pourront également être organisées à la demande explicite du Chef de Service du marché ou de l’Ingénieur marché.
- L’organisation des réunions de chantier permanentes avec les équipes du prestataire du marché des travaux, et si possible en présence de l’Ingénieur du marché : La Maîtrise d’œuvre tiendra un journal de chantier où seront consignées toutes les constatations, aussi bien les siennes propres que celles de tous les autres intervenants dans le suivi des travaux. Ce journal répertoriera également tous les Ordres de Service adressés aux Entreprises. Ces journaux deviendront la propriété du Maître d’Ouvrage, à qui ils seront remis en fin de chantier. Il est à noter que ces tâches sont dévolues à la MOE. Les observations faites lors de ces réunions, seront consignées dans le journal de chantier et feront l’objet d’un compte-rendu remis au Chef de Service.
- Le Contrôle des dispositions techniques : notamment :
a) La vérification de la conformité des documents produits par les prestataires ;
b) Le contrôle de l’organisation du chantier et la vérification des moyens techniques des prestataires en tenant compte des programmes d’exécution et des chronogrammes prévisionnels ;
c) La vérification et la mise en œuvre par les prestataires des procédures de plans d’assurance qualité et la participation à l’application de ces procédures pour ce qui relève des aspects soumis à la décision de la MOE ;
d) La vérification de la conformité des travaux aux projets d’exécution approuvés, aux plans contractuels, aux prescriptions des documents contractuels et aux Ordres de Service ;
e) L’approbation des corrections apportées éventuellement par les prestataires au Projet ;
f) La préparation des décisions techniques à prendre par le Chef de Service compte tenu de l’avancement des travaux, des difficultés rencontrées et des évènements non prévisibles ;
g) Le contrôle de la mise en œuvre des infrastructures (actives et passives) de réseau de communications électroniques haut débit mobile 3G/4G dans les zones rurales ;
h) La MOE effectuera tout essai nécessaire au respect des prescriptions techniques des travaux ;
i) Les mesures d’atténuation de l’impact des travaux sur l’environnement ;
Afin d’exercer les contrôles généraux des travaux, les visites de chantier auront lieu régulièrement comme indiqué ci-dessus, et aussi inopinément en tant que de besoin. La MOE est tenue d’être présent à chaque visite ainsi que lorsque les décisions à prendre le nécessitent.
Pour les visites, la MOE pourra être représentée par la ou les personnes qualifiées désignées.
- La comptabilité des travaux et prestations
Cette prestation comportera : la vérification et l’approbation des pièces de dépenses réglementaires telles que :
a) Les états quantitatifs et des projets de décomptes établis par les divers intervenants, conformément au CCAP ;
b) Les attachements de chantier (avance, approvisionnement, travaux terminés ou non etc.) ;
c) Les attachements financiers (intérêts moratoires, pénalités, etc.) ;
d) Les décomptes périodiques en conformité avec le CCAG ou le CCAP, sur la base des projets de décompte et factures remis par l’entreprise, validés et rectifiés ;
La MOE veillera notamment à ce que chaque décompte final soit présenté sous la même forme fonctionnelle que le détail estimatif. Il établira l’état des soldes à partir du décompte final et des derniers décomptes mensuels y correspondant.
Le décompte général doit comprendre :
e) Le décompte final considéré ;
f) L’état de solde considéré ;
g) La récapitulation des acomptes mensuels et du solde, dont le résultat constitue le montant du décompte général ;
h) L’étude des nouveaux prix demandés, la vérification des sous détails des prix de l’Entreprise ;
i) La préparation des pièces, concernant le cautionnement et le nantissement des Marchés en ce qui concerne les mains levées ou autres formalités et leur présentation à la signature du Chef de Service.
- L’Assistance au Maître d’Ouvrage pour l’arbitrage et le règlement des litiges
La MOE est chargée d’examiner les réclamations des prestataires et intervenants, au cours des travaux et de les présenter au Chef de Service, de formuler des propositions et des conseils.
j) La MOE assiste l'Administration en cas de réclamation des prestataires ou de tiers, contribue à la définition des missions d’expertise et instruit les mémoires des prestataires en cas de litiges.
- L’Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier
k) Cette mission concerne la maîtrise de chantier. Elle comporte toutes les actions nécessaires à la bonne conduite des travaux, notamment :
a) L’analyse et validation des tâches élémentaires : Pour le chantier et sur la base du projet d’exécution, la MOE est chargée de contrôler que le découpage du chantier en tâches élémentaires est réalisé de manière rationnelle et que chacune de ces tâches est en harmonie avec les techniques utilisées et le planning ;
b) La coordination entre les intervenants : La MOE est chargée de veiller à ce que les intervenants dans le cadre du Marché des travaux (prestataires, fournisseurs d’accès internet, sous-traitants, etc.) agissent en parfaite cohérence ; il validera les propositions des entreprises dans ce domaine ;
c) La planification du chantier : La MOE a en charge la réalisation et la mise à jour de la planification du chantier. Il fournira périodiquement, à l’Ingénieur les éléments suivants :
· Un diagramme de GANTT sur lequel figureront obligatoirement les prévisions, l’encours et le réalisé ;
· Éventuellement un graphique PERT lorsque l’organisation du chantier le justifiera ;
· Une situation détaillée de l’avancement des travaux (quantités, ressources) dans laquelle apparaîtront les prévisions, l’encours et le réalisé
d) Le suivi des prestataires : La MOE est chargée de contrôler les prestataires, et en particulier de veiller à ce qu’elles respectent les règles administratives et techniques qui leur sont imposées par le CCAG, le CCAP, le CCTG et le CCTP.
Il doit également assurer le contrôle des organisations du chantier et des modes opératoires des prestataires.
Il doit leur apporter son assistance quant à la compréhension des dossiers techniques et administratifs et l’élaboration des pièces destinées au paiement des travaux.
- La vérification du respect des exigences environnementales et sociales
Le Consultant devra :
a) S’assurer du respect des mesures de sauvegardes environnementales et sociales par les entreprises des travaux ;
b) Relever toutes les non-conformités relatives à la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales et les notifier aux entreprises pour correction.
c) 5.3 Mission 3. : Assistance aux opérations de recette technique et de réception provisoire
Le Consultant sera chargé, dans le cadre de cette mission, de :
- La régulation de l’achèvement des travaux
La MOE est chargée d’évaluer de manière précise les prévisions d’achèvement des travaux. Il doit régulièrement aviser le Maître d’ouvrage de l’évolution du chantier en particulier dans sa phase finale.
Il doit exercer un encadrement constant des entreprises afin d’avoir une vision claire des contraintes de celles-ci vis-à-vis du respect des plannings.
- L’organisation des opérations de réception des travaux
La MOE organise sur le site les opérations de réception des travaux, fournitures et prestations, y compris les réceptions provisoires et partielles ;
a) Il informe suffisamment à l’avance les différentes personnes concernées ;
b) Il assure les liaisons entre les divers intervenants ;
c) Il est tenu d’assurer le suivi des réserves formulées lors des opérations de réception, jusqu’à leur levée ;
d) Il est chargé de l’examen des désordres signalés par le Maître d’Ouvrage et doit établir un rapport circonstancié précisant la nature et les origines de ces désordres et formulant des propositions quant à leur traitement ;
e) Les opérations de réception couvriront non seulement la réception provisoire, mais également une mission, un (01) an plus tard, pour organiser la réception définitive.
- La validation des dossiers des ouvrages exécutés
La MOE établit la liste détaillée des documents constituant les dossiers des ouvrages exécutés (DOE). Il lui appartient de collecter et de vérifier les documents fournis, après exécution, par l’Entreprise (et notamment les plans d’ensemble et de détail conformes à l’exécution). Il doit soumettre à l’approbation de l’Ingénieur, les dossiers techniques des ouvrages exécutés après analyse de sa part.
La MOE remettra, après vérification, les documents ci-dessus au Maître d’ouvrage, en trois (03) exemplaires (co-signés par l’Entreprise, la MOE et l’Ingénieur).
DUREE DE LA MISSION
La durée de réalisation de la prestation est de douze (12) mois, à compter de la date de notification de l’ordre de service et les lieux et l’exécution du mandat de la mission concernent les dix (10) régions du Cameroun : (ADAMAOUA, CENTRE, EST, EXTREME-NORD, LITTORAL, NORD, NORD-OUEST, OUEST, SUD, SUD-OUEST).
§ NB :
1) 120 sites représentent la tranche ferme ;
2) 242 sites représentent la tranche conditionnelle.
3) Un même soumissionnaire peut être attributaire des (02) lots, à condition de justifier du personnel et du matériel pouvant couvrir les deux (02) lots.
PROFIL DU CONSULTANT
Chaque consultant devra jouir du statut de cabinet ou de groupement d’entreprises remplissant les critères suivants :
a) Dix (10) ans d’expérience minimale dans les missions de suivi et de contrôles des travaux dans le domaine des Télécommunications /TIC y compris les équipements actifs, passifs et solutions d’Energie ;
b) Avoir mener au moins trois (03) missions de suivi et de contrôle des travaux de déploiement des réseaux de télécommunications. Les missions ponctuelles ou de courte durée (6 mois) ne seront pas considérées (des copies des contrats, des PV de réception et/ou d’attestation de bonne exécution sont exigées) ;
c) Avoir réaliser au moins trois (03) missions de suivi et de contrôle du respect des exigences environnementales et sociales dans le cadre des travaux de réalisation des réseaux de télécommunication. Une mission ne peut être considérée qu’une seule fois lors de l’évaluation (des copies des contrats, des PV de réception et/ou d’attestation de bonne exécution sont exigées) ;
d) Avoir réaliser au moins 2 missions d’évaluation de couverture et de qualité de service ou de supervision des travaux des réseaux de télécommunication radio (Micro-ondes, 2G, 3G/4G, 4G..) ;
e) La maîtrise du contexte Camerounais et la réalisation des missions similaires au Cameroun ou en Afrique central serait un atout.
Chaque cabinet devra proposer une équipe d’intervention constituée des experts-clés indiqués comme suite :
f) Un Chef de mission (BAC+5), Expert en Télécommunications, Réseaux TIC, avec une expérience justifiée de dix (10) ans en matière de gestion des projets des Télécommunications, notamment les réseaux de communications électroniques haut débit mobile (2G/3G/4G/4G) ;
g) Un Expert Radio - mobile, (BAC+5) en Télécommunications, avec une expérience justifiée de huit (08) ans au moins dans le déploiement, le conseil ou le suivi des infrastructures actives et passives de réseaux des communications électroniques haut débit mobile (2G/3G/4G/4G) et de transmission ;
h) Un Expert Génie Électrique (BAC +5) : avec une expérience justifiée d’au moins huit (08) ans dans le déploiement, le conseil ou le suivi des solutions électriques ;
- Un Environnementaliste : Expert en Environnement avec une expérience justifiée d’au moins cinq (05) ans dans le suivi du respect des exigences environnementales et sociales. Les exigences E&S appliquées aux réseaux des télécommunications serait un atout
- Des Superviseurs terrains : Outre le personnel clé, le Consultant doit proposer un ensemble de superviseurs terrain (BAC+3 au moins) lui permettant de se mobiliser sur les différentes régions selon le planning de réalisation des travaux. Le Consultant doit s’organiser de façon à mobiliser au moins 04 équipes en parallèle tout au long de la mission.
La présence d’au moins une expertise locale (à part le Chef de Mission), parmi les personnels clés est exigée au cas où le Consultant retenu provient d’un pays autre que le Cameroun.
Par ailleurs, le consultant devra proposer, s’il le juge nécessaire, des experts à mobiliser de façon ponctuelle en complément du personnel clé.
METHODE DE SELECTION
Il est porté à l’attention des Consultants que les Cabinets ou Groupement de Cabinets/Bureau d’études seront sélectionnés selon la Méthode « Sélection Fondée sur la Qualification des Consultants » (SQC) telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale édition de Novembre 2020. La langue de travail est le français et l’anglais. Il est également porté à l’attention des Consultants que les dispositions relatives aux règles de la Banque Mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
CONTENU DES MANIFESTATIONS À ADRESSER AU PATNUC
Le Coordonnateur National du Projet d’Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun (PATNUC) invite, en vue d’élaborer la liste restreinte, les consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets/groupement de cabinets intéressés doivent fournir les informations (dépliants, brochures, etc.) indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Cette manifestation rédigée en français ou en anglais devra contenir :
• Une lettre de motivation ;
• La justification du statut juridique du consultant
• La méthodologie de travail accompagnée d’un calendrier de mobilisation des experts impliqués ;
• Les pièces justificatives (copies des marchés similaires ou contrat, attestation de services fait, référence des experts) permettant la vérification des critères de sélection tel que présenté ci-dessus.
CONTACT ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les dossiers doivent parvenir au plus tard le 07 Octobre 2025 à 16 heures :
- Soit par courriel à : elsiddik22@gmail.com avec copie à thierry.bessala@gmail.com ;
- Soit déposés sous pli fermé en cinq (05) exemplaires (un original et quatre copies) à l’Unité de gestion du Projet, à la nouvelle route Bastos, derrière Tradex, bâtiment Ancien SNV. Tél. : +237 222 232 628. (Coordonnées géographiques : 3.88433, 11.51239) portant la mention :
« AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATIONS D’INTERET N°013/MINPOSTEL/PATNUC/UGP/RC2/SPM/SJPM/2025 DU 22 SEPTEMBRE 2025 RELATIF A LA SELECTION DE DEUX (02) CONSULTANTS EN CHARGE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE SUIVI ET LE RESPECT DU CAHIER DES CHARGES RELATIFS AUX TRAVAUX D’INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE DES INFRASTRUCTURES DE RESEAU DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES HAUT DEBIT MOBILE (3G/4G/4G) DANS LES ZONES RURALES ( 362 LOCALITES) DANS LE CADRE DU PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC). »